Algemene leveringsvoorwaarden ICECUBE Installatie BV
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ICECUBE Installatie B.V., gevestigd te (7711GG) Nieuwleusen aan de Rollecate 71-B, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90339800, hierna te noemen: ICE

AFDELING I. Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities
1.1 Afnemer: De afnemer die een aanvraag bij ICE gedaan heeft, een aanbieding van ICE ontvangen heeft en/of een overeenkomst is aangegaan met ICE waarbij ICE optreedt als leverancier van zaken of leverancier van diensten, zoals montage, installatie, reparaties, inspectie, onderhoud of ontwerp.
1.2 Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief of emailbericht (of elke andere door de partijen overeengekomen wijze).
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen afnemer en ICE waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.4 Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en diensten – dat ICE moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ICE optreedt als verkoper van zaken en/of leverancier van diensten, tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
2.3 Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door ICE uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 De bepalingen van de afdeling II, III, en IV bevatten een specifieke regeling en gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in afdelingen II t/m IV prevaleren de laatste.

Artikel 3: Aanbieding
3.1 Aanbiedingen van ICE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld: ICE kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.
3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.3 Opgaven van tekeningen, kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in de aanbieding, catalogus, promotiemateriaal en/of op de website van ICE zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.4 De afnemer dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
3.5 Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van ICE terstond door de afnemer en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van ICE.

Artikel 4: Overeenkomsten
4.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is ICE eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling overeengekomen is.
4.2 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.
4.3 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van ICE bindend.
4.4 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ICE, indien en voor zover deze geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, binden ICE niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door ICE zijn bevestigd.
4.5 De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten en diensten, die daarin zijn gespecificeerd.
4.6 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op de in overeenkomst omschreven leveringsconditie. In geval van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien na het totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, één of meer prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, heffingen, belastingen, valutakoersen, e.d. stijgen – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – heeft ICE het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
5.3 ICE geeft de afnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van de overeenkomstig lid 2 van dit artikel aangepaste prijzen.
5.4 Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de afnemer het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van
voornoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een
ontbinding op grond van dit lid geeft geen der partijen recht op vergoeding van enigerlei schade.
5.5 In de overeenkomst is de bevoegdheid van ICE begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor
in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in leden 1 t/m 4 van dit artikel gegeven regels van
overeenkomstige toepassing.
5.6 Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij
eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor
kosten in rekening gebracht.
5.7 Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen en, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door ICE betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van afnemer.

Artikel 6: Intellectueel eigendom, hulpmiddelen en dergelijke, en geheimhouding
6.1 Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op zaken, die door tussenkomst van ICE aan afnemer beschikbaar worden gesteld, blijven de
intellectuele eigendomsrechten aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die
hem door tussenkomst van ICE worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is
verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan ICE te overhandigen, voor zover afnemer de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
6.2 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de intellectuele eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, alsmede alle modellen, mallen, matrijzen, stempels, gereedschappen en overige hulpmiddelen die ICE gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, welke ICE verstrekt, blijven eigendom van ICE en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE verboden voornoemde bescheiden en hulpmiddelen te verveelvoudigen, na te
maken, aan derden ter inzage te geven of ter beschikking te stellen of ze anderszins door of ten behoeve van derden te (doen) gebruiken, te
bezwaren, of aan derden over te dragen.
6.3 Indien de afnemer een bepaalde constructie, materiaalsoort of werkwijze heeft voorgeschreven zal de afnemer ICE vrijwaren voor aanspraken van derden op een zodanige constructie, materiaalsoort of werkwijze en de schade die ICE en/of derden hierdoor lijden vergoeden.
6.4 ICE behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor met betrekking tot de geleverde producten en diensten – ook indien deze in samenwerking met de afnemer zijn ontwikkeld – en met betrekking tot de in artikel 6 lid 1 en 2 omschreven bescheiden en hulpmiddelen. Tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen berusten de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op de geleverde producten en diensten bij ICE.
Dit geldt ook voor ontwerpen, halffabricaten, verpakkingen, etiketten, tekeningen, modellen, dessins, mallen en knowhow.
6.5 Op eerste verzoek van ICE verleent de afnemer om niet haar medewerking aan alle (rechts)handelingen en formaliteiten noodzakelijk om de in het vorige lid bedoelde eigendomsrechten ten behoeve van ICE te vestigen en/of te bekrachtigen. Ook zal de afnemer op eerste verzoek van ICE om niet alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van de in het vorige lid
bedoelde rechten.
6.6 De afnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig van ICE, die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht.
6.7 De aan de hand van gezamenlijke ontwikkelingen van zowel ICE als de afnemer tot stand gebrachte producten en diensten mogen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE niet voor doeleinden van derden worden aangewend.
6.8 Afnemer zal de door ICE geleverde producten niet aan concurrenten van ICE tonen, afgeven of verkopen, noch aan partijen die de intentie hebben om de producten of delen van de producten te kopiëren, dan wel op een andere manier industriële kennis van ICE aan een derde over te dragen, of hieraan mee te werken. Afnemer zal de door ICE geleverde producten niet commercieel benutten of op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan derden teneinde reverse engineering toe te passen op het product om concurrerende producten of services te ontwikkelen, producten te ontwikkelen waarin dezelfde ideeën, voorzieningen, functies of afbeeldingen als die van ICE worden gebruikt.

Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling van aan ICE verschuldigde bedragen moeten, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen veertien dagen na levering.
7.2 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden op een door ICE aan te wijzen bank- of girorekening.
7.3 De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten en diensten, tenzij anders wordt overeengekomen.
7.4 Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ICE zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals bedoeld in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 BW, onverminderd de aan ICE verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.
7.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 ICE behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door ICE in het kader van de overeenkomst ten behoeve van afnemer door ICE te vergoeden
werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van ICE heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die ICE jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens ICE.
8.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen.

8.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, zal zodra ICE te
kennen geeft dit te wensen, afnemer medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere
zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die ICE dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.
8.4 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ICE te
bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ICE op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer
op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra ICE te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem
worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ICE op afnemer.
8.5 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ICE tekortschiet of ICE goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is ICE gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De afnemer zal ICE daartoe om niet in de gelegenheid stellen en ICE toegang verlenen tot de plaats(en) waar de producten zich bevinden.
8.6 Afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde
vorderingen, zodra ICE daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere
zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Voor gebreken in geleverde Producten geldt uitsluitend de garantie als omschreven in artikel 14 (Garantie).
9.2 ICE is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van afnemer en/of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van onjuiste uitvoering van de overeenkomst door ICE.
9.3 ICE is jegens afnemer en/of derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van gederfde winst, geleden verlies inclusief productieverlies, kosten van stilstand of vertraging, boetes en andere indirecte schade.
9.4 De aansprakelijkheid van ICE is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor ICE aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt.
9.5 Indien de verzekeraar van ICE in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ICE beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
9.6 Afnemer vrijwaart ICE voor aanspraken van derden op vergoeding van schade waarvoor ICE op grond van de vorige leden van dit artikel niet
aansprakelijk is.
9.7 Afnemer zal ICE zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van aanspraken op schadevergoeding zoals omschreven in dit artikel.
9.8 Elk vorderingsrecht van afnemer jegens ICE vervalt na verloop van twee jaar nadat de producten en/of diensten volgens de overeenkomst aan
afnemer zijn geleverd of aan afnemer ter beschikking zijn gesteld, tenzij afnemer binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen ICE is gestart.
9.9 De in deze algemene verkoopvoorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of
bewuste roekeloosheid van ICE of haar leidinggevende.
9.10 ICE is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens. ICE is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
9.11 Indien ICE, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer.
9.12 Afnemer is aansprakelijk voor het niet door ICE geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan ICE de schade te vergoeden, die hij ten gevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.
9.13 Afnemer is gehouden ICE te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van ICE in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.
9.14 Behoudens grove schuld aan de zijde van ICE, is afnemer gehouden ICE te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door ICE van zaken toebehorend aan afnemer.
9.15 ICE is niet aansprakelijk indien realisatie van een gewenst binnenklimaat uitblijft als gevolg van het gebruik van door ICE geleverde producten. ICE levert geen garantie op een bepaald binnenklimaat, aangezien de uitkomst van gebruik door ICE geleverde producten door externe factoren wordt beïnvloed;
9.16 Het is afnemer niet toegestaan door ICE geleverde producten zonder schriftelijke toestemming van ICE te exporteren. Specifiek is het niet
toegestaan door ICE geleverde producten naar de VS en Canada of gebieden waarop het recht van deze landen van toepassing is te exporteren,
zonder schriftelijke toestemming van ICE. ICE wijst alle aansprakelijkheid die uit deze genoemde export voort zal kunnen vloeien, van de hand.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Overmacht: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van ICE onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, pandemie, en andere ernstige storingen in het bedrijf van ICE of diens leveranciers.

Artikel 11: Ontbinding
11.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door ICE te leveren prestaties) surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ICE het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat ICE tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
11.2 ICE heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 11.1. of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De
schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander
onverminderd het recht van ICE om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.
11.3 In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan ICE ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft ICE in dit geval het recht op vergoeding van de
schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
11.4 In geval van opschorting, is ICE bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen
en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van afnemer te doen opslaan. In geval van
ontbinding is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ICE in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop
of vernietiging voor rekening van afnemer. Bij opschorting of ontbinding heeft ICE recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot
enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze
overeenkomst of overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen partijen mochten ontstaan zullen, ingeval de rechtbank bevoegd is, in eerste
instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechtbank te Zwolle, behoudens indien de sector Kanton van de rechtbank bevoegd is. ICE blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
12.3 Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn ICE en afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.
AFDELING II. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande leveringen in het kader van koopovereenkomsten van producten

Artikel 13: Levering en levertijden
13.1 Voor de interpretatie van de leveringscondities zijn van toepassing de “Incoterms”, editie 2020, uitgegeven door de Internationale Kamer van
Koophandel.
13.2 Levering geschiedt volgends de in de opdracht aangegeven leveringscondities. Indien in de opdracht geen afspraken zijn gemaakt over de leveringscondities of hier onduidelijkheid over bestaat, geldt in alle gevallen “Ex Works” vanaf het bedrijfsterrein van ICE.
13.3 Overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
13.4 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
1) de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
2) de dag van ontvangst door ICE van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden,
gegevens, vergunningen e.d.;
3) de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door ICE uitvoering kan worden gegeven aan zijn
verplichtingen uit de koopovereenkomst;
4) de dag van ontvangst door ICE van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door ICE van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
13.5 Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door afnemer, wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
13.6 Indien aan de zijde van ICE vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer van enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
13.7 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van ICE overeengekomen is, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is of indien overeengekomen op de plaats van oplevering gereed.
13.8 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ICE bestelde materialen. Indien buiten schuld van ICE vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
13.9 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van ICE meer dan 16 weken zal bedragen. De afnemer kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan ICE ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs. Vergoeding van de door hem geleden schade als gevolg van overschrijding van de levertijd is uitgesloten. Tenzij afnemer gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
13.10 ICE is bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen. Indien de producten in gedeelten worden geleverd is ICE bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
13.11 Indien de wederpartij de producten niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt is zij zonder ingebrekestelling in verzuim en gaat het risico van de Producten op dat tijdstip over van ICE op de wederpartij en zal ICE de Producten gedurende een redelijke termijn daarna opslaan, één en ander voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 14: Risico in verband met levering
14.1 Tot de levering volgens artikel 13.7 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van ICE. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer.
14.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien door afnemer en ICE geen nadere afspraken zijn gemaakt, door ICE in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.
14.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van ICE is overeengekomen, voor rekening en risico van afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. ICE, zijn.

Artikel 15: Garantie
15.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat ICE in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van art. 13.4) zijn geleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.
15.2 Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
15.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van ICE uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
15.4 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in art. 12.7 bij ICE te reclameren, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Onverminderd de gehoudenheid van ICE tot nakomen van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie elke vordering van de afnemer ter zake van een tekortkoming in de prestatie van ICE uitsluiten.
15.5 Garantie wordt slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan ICE direct na het bekend worden van het gebrek schriftelijk
kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door ICE ontworpen constructie of gebruik van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan ICE te retourneren, tenzij ICE besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van ICE en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
15.6 ICE is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
15.7 Geringe afwijkingen in maat, kleur of gewicht vormen geen grond voor een beroep op garantie.
15.8 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of
constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg zijn van normale slijtage, alsmede
gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door ICE gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
15.9 ICE is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door ICE, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
15.10 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van ICE en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van ICE is afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan ICE terug te zenden.
15.11 Voor producten en onderdelen daarvan, welke ICE niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door leverancier(s) van ICE, garantie wordt gegeven.
15.12 Indien ICE om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen – in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn – de
garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl – ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn – ICE de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door ICE betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.
15.13 Het beweerdelijk niet-nakomen door ICE van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke
voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met ICE gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
15.14 De hierboven bedoelde garantieverplichting van ICE vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met ICE gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
15.15 De garantie vervalt indien er wijzigingen aan de door ICE geleverde- of gemonteerde zaak zijn aangebracht, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van ICE. De garantie vervalt eveneens, wanneer er reparaties uitgevoerd zijn met andere dan door ICE schriftelijk goedgekeurde (reserve)onderdelen of als het onderhoud niet volgens de instructies uitgevoerd is.

AFDELING III. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande montage en installatie

Artikel 16 Levering en levertijd
16.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door ICE van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door ICE van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te
worden voldaan.
16.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ICE bestelde materialen. Indien buiten schuld van ICE vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
16.3 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat ICE van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
16.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van de overeenkomst.
16.5 Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging
die aan de zijde van ICE ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van
hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
16.6 De montage en installatie geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid ter beoordeling door ICE – bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.
16.7 Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van afnemer.
16.8 Afnemer zal, indien hierom door ICE wordt verzocht, een overname-protocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 19 (van deze afdeling).

Artikel 17: Toetsing, aanvaarding en oplevering
17.1 De afnemer is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden voldoen aan
de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
17.2 Toetsing door of namens de afnemer geschiedt, na overleg met ICE, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de afnemer.
ICE zal de afnemer binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
17.3 De afnemer dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan ICE kunnen worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de afnemer.
17.4 Zodra ICE te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de afnemer deze niet binnen de door ICE gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
17.5 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de
ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
17.6 Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de oplevering
te verdelen in een aantal deelopleveringen.
17.7 Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de afnemer (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
17.8 Op verzoek van de afnemer kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4
plaatsvinden. Hiertoe deelt de afnemer ICE schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 18: Vervroegde ingebruikneming
18.1. Indien de afnemer de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13
(wijzigingen) vastgelegde procedure. De afnemer dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking
tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien afnemer dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
18.2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de afnemer.

Artikel 19: Schorsing, ontbinding en opzegging
19.1 De afnemer is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met ICE in overleg te treden omtrent de gevolgen.
19.2 Indien ICE ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding krachtens artikel 13.
19.3 Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit ICE niet toe te rekenen, dan is de afnemer verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan de technisch aannemer alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de technisch aannemer reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
19.4 Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
19.5 Indien de afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is tekortgeschoten, is ICE gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
19.6 De afnemer is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
19.7 In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de afnemer verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd met de besparingen die voor ICE uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke door ICE te maken kosten, wordt de door de afnemer verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die ICE bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
19.8 De afnemer is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van ICE die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de afnemer niet kan worden toegerekend.

Artikel 20: Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
20.1 Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een
omstandigheid die niet aan ICE kan worden toegerekend, of
b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de afnemer verantwoordelijk is en waartegen ICE niet behoefde te waarschuwen gelet
op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de afnemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
20.2 Als ICE van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de afnemer met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico.
Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 21: Wijzigingen (meer en minder werk)
21.1 De afnemer is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en inspectieplan aan de technisch aannemer op te dragen.
21.2 ICE is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
d) niet in zijn belang zou zijn, of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
21.3 Als ICE bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de afnemer een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele
besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
21.4 ICE heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
21.5 ICE is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de afnemer voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
21.6 De afnemer kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan de ICE kan worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
21.7 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van de ICE op betaling onverlet.

Artikel 22: Montage en installatie
22.1 Afnemer is jegens ICE verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege ICE wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
22.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van ICE, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende
de normale werkuren en bovendien, indien ICE dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein
materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van ICE staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen
en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. h. bij aanvang
van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
22.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.

Artikel 23: Garantie
23.1 Ter zake van door ICE uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van ICE om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.
23.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is ICE alleen binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
23.3 De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen:• de
ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan ICE meegedeeld;• de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;• door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;•
afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;• de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van
ICE zijn niet opgevolgd.
23.4 De op grond van artikel 19.2 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan ICE op diens verzoek worden geretourneerd.
23.5 Op geleverde doch niet door ICE gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.
AFDELING IV. Nadere, bijzondere bepalingen inzake onderhoud & service aan installaties

Artikel 24: Definities
24.1 In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:-
24.2 Onderhoudscontract: de overeenkomst die ICE verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractperiode.-
24.3 Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle, zoals het controleren van een installatie op goede werking, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installatie(s).-
24.4 Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

Artikel 25: Preventief Onderhoud
25.1 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur,
met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.
25.2 Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer schriftelijk aan ICE te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.
25.3 Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e) meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de installatie(s).
25.4 Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door ICE middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van
onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.
Artikel 26: Correctief onderhoud
26.1. Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.
26.2. In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27: Vrije toegang
27.1 De servicemonteur van ICE dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer niet wordt toegestaan, is ICE bevrijd van zijn verplichting de
overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan ICE de overeengekomen prijs te vergoeden.
27.2 De servicemonteur van ICE moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter
beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan ICE kunnen worden toegerekend, kunnen aan
afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 28: Uitsluitingen
28.1 Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:
a. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.
b. Onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer
voldoende functioneren van de installatie(s).
c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.
d. Een abnormale fysieke of elektrische belasting.
e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.
f. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de
onderhoudswerkzaamheden.
g. Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf.
h. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie – ter beoordeling van ICE – of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is
(of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

Artikel 29: Betaling en nakoming
29.1 Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
29.2 Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied.
29.3 In geval de afnemer in enige mate in gebreke is ter zake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld ter
zake het onderhoudscontract, op grond waarvan ICE zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling.
29.4 Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht door ICE kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van artikel 6 van de Regeling.

Artikel 30: Garantie
30.1 Terzake van door ICE uitgevoerde montage, reparatie, installatie, onderhouds- en servicewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van ICE om in geval van
ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting,
zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de
afnemer. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden